Prestavba a nadstavba budovy Okresného súdu Martin

Detaily obstarávania

Obstarávateľ:

Krajský súd v Žiline

Typ obstarávania:

Stavebné práce

EU fondy:

Nie

Odhadovaná suma(Bez DPH):

1 045 445,00

Mena:

EUR

Hlavný CPV kód:

45216112-2

Elektronická aukcia:

Nie

Rámcová dohoda:

Neuvedené

Postup:

Dátum vyhlásenia:

16. Január 2015

Lehota na predkladanie ponúk:

6. Február 2015

Dátum otvárania ponúk:

6. Február 2015

Ponuka musí platiť do:

Dátum neuvedený

Miesto otvárania ponúk:

Krajský súd v Žiline, Orolská 3, 010 01 Žilina.

Ďalšie info ku otváraniu ponúk:

Rozdelenie na časti:

Nie

Zrýchlený postup:

Neuvedené

Dohoda o vládnom obstarávaní:

Neuvedené

Opakované obstarávanie:

Neuvedené

Chránená dielňa:

Nie

Chránené pracovné miesto:

Neuvedené

Elektronické objednanie:

Neuvedené

Elektronická fakturácia:

Neuvedené

Elektronické platby:

Neuvedené

Ponuky vyhodnotené podľa

Kritérium:

Najnižšia cena

Detailné kritéria vo vestníku chýbajú

Opis obstarávania

Predmetom zákazky je zhotovenie stavebných úprav existujúcich piatich podlaží súčasnej budovy Okresného súdu Martin a nadstavba objektu o jedno podlažie, pričom ide o nadstavbu zastrešenú plochou strechou. Objekt sa nachádza na ulici E.B. Lukáča č. 2A v meste Martin. Stavba musí byť vyhotovená podľa odsúhlasenej projektovej dokumentácie a rozpočtu pri dodržaní požadovaných parametrov, platných STN, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov.

Doplňujúce informácie

VI.2.1. Podmienky účasti preukazujúce finančné a ekonomické postavenie v súlade s § 27 a odbornú a technickú spôsobilosť v súlade s § 28 zákona o verejnom obstarávaní sú stanovené vo väzbe na charakter a rozsah zákazky so zohľadnením požiadaviek na otvorenú hospodársku súťaž. VI.2.2. Verejný obstarávateľ odporúča záujemcom /uchádzačom/ sledovať profil verejného obstarávateľa na webovej stránke Úradu pre verejné obstarávanie https://www.uvo.gov.sk/profily/-/profil/pzakazky/3487 . Na profile verejného obstarávateľa budú zverejňované prípadné otázky a odpovede v rámci inštitútu vysvetľovania v zmysle § 38 zákona o verejnom obstarávaní. VI.2.3. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť postup zadávania zákazky, ak nastanú okolnosti podľa § 46 ods. 1 a 2 zákona o verejnom obstarávaní. VI.2.4. Náklady spojené s účasťou vo verejnej súťaži si v plnej miere hradia uchádzači. VI.2.5. Termín obhliadky bude stanovený v súťažných podkladoch. Výdavky spojené s obhliadkou miesta plnenia zákazky znášajú záujemcovia. VI.2.6. V prípade nových stavebných prác spočívajúcich v opakovaní rovnakých alebo porovnateľných stavebných prác si verejný obstarávateľ vyhradzuje právo postupovať podľa § 58 ods. 1 písm. j) zákona o verejnom obstarávaní. VI.2.7. Ponuku môže predložiť skupina dodávateľov podľa § 31 zákona o verejnom obstarávaní. V takomto prípade je skupina dodávateľov (ďalej len skupina) ako uchádzač povinný predložiť doklad podpísaný všetkými členmi skupiny splnomocňujúci vedúceho člena skupiny konať v mene ostatných členov skupiny v rámci tejto zákazky. V prípade prijatia ponuky skupiny verejný obstarávateľ požaduje, aby skupina pred podpisom zmluvy o dielo uzatvorila právny vzťah, ktorý bude zaväzovať zmluvné strany, aby ručili spoločne a nerozdielne za záväzky voči objednávateľovi vzniknuté pri realizácii predmetu zákazky a predložila verejnému obstarávateľovi o uzatvorení tohto právneho vzťahu dôkazy. V prípade skupiny dodávateľov všetci členovia skupiny predložia vystavenú plnú moc pre jedného z členov skupiny, ktorý bude oprávnený prijímať pokyny za všetkých členov skupiny a konať v mene všetkých členov skupiny. Plná moc musí byť podpísaná všetkými členmi skupiny alebo osobou/osobami/ oprávnenými konať v danej veci za každého člena skupiny. VI.2.8. Predmet zákazky bude financovaný z kapitálových prostriedkov pridelených Okresnému súdu Martin. Okresný súd Martin neposkytne na plnenie predmetu zmluvy preddavok. Lehota splatnosti faktúr sa požaduje 21 dní odo dňa jej doručenia Okresnému súdu Martin. VI.2.9. Zmluvu o dielo bude s úspešným uchádzačom uzatvárať Okresný súd Martin. Zmluva o dielo nadobudne platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v Centrálnom registri zmlúv. VI.2.10. Minimálna lehota, počas ktorej sú ponuky uchádzačov viazané, je stanovená verejným obstarávateľom do 30. septembra 2015. VI.2.11. Úspešný uchádzač ako zhotoviteľ Diela musí mať uzatvorené a zaplatené poistenie zodpovednosti za škody spôsobené na Diele počas trvania zmluvy o dielo v minimálnej výške 1 000 000,- EUR . Úradne overenú fotokópiu uvedenej poistnej zmluvy a úradne overenú fotokópiu dokladu o zaplatení poistenia predkladá zhotoviteľ až po podpise zmluvy o dielo, a to najneskôr pri preberaní staveniska. Okresný súd Martin má právo ako objednávateľ neodovzdať stavenisko, pokiaľ zhotoviteľ nepredloží úradne overenú fotokópiu poistnej zmluvy a dokladu o zaplatení poistenia a zároveň má právo v súlade s § 344 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov od zmluvy o dielo odstúpiť. VI.2.12. Skutočnosti, ktoré môžu nastať v procese postupu zadávania zákazky, neupravené touto výzvou a súťažnými podkladmi, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.