Detaily obstarávania
- Obstarávateľ:
- Ministerstvo obrany Slovenskej republiky - Akvizičná agentúra
- Typ obstarávania:
- Stavebné práce
- EU fondy:
- Áno
- Odhadovaná suma(Bez DPH):
- 9 508 333,33
- Mena:
- EUR
- Hlavný CPV kód:
- 45216200-6
- Elektronická aukcia:
- Neuvedené
- Rámcová dohoda:
- Nie
- Postup:
- Užšia súťaž
- Dátum vyhlásenia:
- 18. December 2023
- Lehota na predkladanie ponúk:
- Dátum neuvedený
- Dátum otvárania ponúk:
- Dátum neuvedený
- Ponuka musí platiť do:
- Dátum neuvedený
- Miesto otvárania ponúk:
- Rozdelenie na časti:
- Nie
- Chránené pracovné miesto:
- Nie
- Elektronické objednanie:
- Neuvedené
- Elektronická fakturácia:
- Áno
- Elektronické platby:
- Áno
Súťažné podmienky
Typ podmienky účasti:
Vhodnosť vykonávať odbornú činnosť
Názov podmienky účasti:
Podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia
Popis podmienky účasti:
1. Podmienky účasti záujemcov vo verejnom obstarávaní týkajúceho sa osobného postavenia podľa § 32 zákona o verejnom obstarávaní. 1.1. Verejného obstarávania sa môže zúčastniť len ten, kto spĺňa tieto podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia podľa § 32 ZVO: - nebol on, ani jeho štatutárny orgán, ani člen štatutárneho orgánu, ani člen dozorného orgánu, ani prokurista právoplatne odsúdený za trestný čin korupcie, trestný čin poškodzovania finančných záujmov Európskych spoločenstiev, trestný čin legalizácie príjmu z trestnej činnosti, trestný čin založenia, zosnovania a podporovania zločineckej skupiny, trestný čin založenia, zosnovania alebo podporovania teroristickej skupiny, trestný čin terorizmu a niektorých foriem účasti na terorizme, trestný čin obchodovania s ľuďmi, trestný čin, ktorého skutková podstata súvisí s podnikaním alebo trestný čin machinácie pri verejnom obstarávaní a verejnej dražbe – záujemca preukáže výpisom z registra trestov nie starším ako 3 mesiace, - nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie a zdravotná poisťovňa neeviduje voči nemu pohľadávky po splatnosti podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu – záujemca preukáže potvrdením zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne nie starším ako 3 mesiace, - nemá evidované daňové nedoplatky voči daňovému úradu a colnému úradu podľa osobitných predpisov v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu – záujemca preukáže potvrdením miestne príslušného daňového úradu a miestne príslušného colného úradu nie starším ako 3 mesiace, - nebol na jeho majetok vyhlásený konkurz, nie je v reštrukturalizácii, nie je v likvidácii, ani nebolo proti nemu zastavené konkurzné konanie pre nedostatok majetku alebo zrušený konkurz pre nedostatok majetku – záujemca preukáže potvrdením príslušného súdu nie starším ako 3 mesiace, - je oprávnený uskutočňovať stavebné práce v predmete zákazky – záujemca preukáže dokladom o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, - nemá uložený zákaz účasti vo verejnom obstarávaní potvrdený konečným rozhodnutím v Slovenskej republike a v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu – záujemca preukáže čestným vyhlásením 1.2. Záujemca môže doklady slúžiace na preukázanie splnenia podmienok účasti osobného postavenia nahradiť zápisom do zoznamu hospodárskych subjektov podľa § 152 ZVO vedenom Úradom pre verejné obstarávanie, resp. potvrdením o zápise vydanom príslušným orgánom iného členského štátu EÚ, ktoré je rovnocenné zápisu do zoznamu hospodárskych subjektov. 1.3. Ak záujemca má sídlo, miesto podnikania alebo obvyklý pobyt mimo územia SR a štát jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu nevydáva niektoré z dokladov uvedených v bode 1.1 tohto oddielu alebo nevydáva ani rovnocenné doklady, možno ich nahradiť čestným vyhlásením podľa predpisov platných v štáte jeho sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu. Ak právo štátu záujemcu so sídlom, miestom podnikania alebo obvyklým pobytom mimo územia SR neupravuje inštitút čestného vyhlásenia, môže ho nahradiť vyhlásením urobeným pred súdom, správnym orgánom, notárom, inou odbornou inštitúciou alebo obchodnou inštitúciou podľa predpisov platných v štáte sídla, miesta podnikania alebo obvyklého pobytu záujemcu. 1.4. Nakoľko je verejný obstarávateľ oprávnený získavať a použiť údaje z informačných systémov verejnej správy podľa zákona č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení neskorších predpisov, záujemca so sídlom alebo miestom podnikania v SR nemusí predkladať doklady podľa § 32 ods. 2 písm. a) (výpis z registra trestov za právnickú osobu), písm. b) (potvrdenie zdravotnej poisťovne a Sociálnej poisťovne), písm. c) (potvrdenie daňového úradu a colného úradu), písm. d) (potvrdenie príslušného súdu o konkurze a reštrukturalizácii) a písm. e) (oprávnenie uskutočňovať stavebné práce) ZVO. Ostatné dokumenty podľa § 32 ZVO si verejný obstarávateľ nevie zabezpečiť, najmä záujemca naďalej predkladá potvrdenie súdu, že nie je v likvidácii, nakoľko tento doklad verejný obstarávateľ nevie zabezpečiť.
Použitie podmienky účasti:
Uplatňuje sa
Typ podmienky účasti:
Technická a odborná spôsobilosť
Názov podmienky účasti:
Podmienky účasti týkajúce sa technickej alebo odbornej spôsobilosti
Popis podmienky účasti:
Uvedené v bode 2 oddielu A.2 súťažných podkladov.
Použitie podmienky účasti:
Uplatňuje sa
Ponuky vyhodnotené podľa
- Kritérium:
- Cena
- Najnižšia cena v EUR bez DPH.
Opis obstarávania
Predmetom investičnej akcie je rekonštrukcia Malého areálu Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku na par. č. 6007, 6008/8, 6009, 6010, 6011/1 a 6011/2 zapísaných na LV č. 15122 v k.ú Ružomberok. Súčasťou rekonštrukcie je aj integrovaný bezpečnostný systém, ktorého projektová dokumentácia podlieha stupňu utajenia ,,VYHRADENÉ“. Predmetom tejto zákazky je aj vykonanie archeologického výskumu podľa podmienok stanovených v rozhodnutí vydanom Krajským pamiatkovým úradom Žilina č. KPUZA-2022/6940-4/36045/OPO. Všeobecné údaje: Predmetom investičnej akcie je rekonštrukcia Malého areálu Ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku (ďalej len „ÚVN“) na par. č. 6007, 6008/8, 6009, 6010, 6011/1 a 6011/2 zapísaných na LV č. 15122 v k.ú Ružomberok. Pozemky sú majetkovo a právne vysporiadané vo vlastníctve SR a v správe Ministerstva obrany SR. Súčasný stav: Aktuálny stavebno-technický stav nevyhovuje súčasne platným hygienickým, ani bezpečnostných normám v zmysle platnej legislatívy. Riešené objekty a areál budovy bývalej nemocnice ÚVN pôvodne slúžili ako pavilón na zdravotnícke účely. Obsahoval detské a gynekologicko-pôrodnícke oddelenie. V rokoch 2005 – 2007 sa pavilón presťahoval do areálu ÚVN a budovy zostali prázdne, chátrajú a momentálne sa nevyužívajú. V areáli sa nachádza hlavná budova, technická budova a budova vrátnice pri vstupnej bráne. Špecifikácia prác: Cieľom investičnej akcie je modernizácia budov Malého areálu ÚVN, ktoré budú slúžiť na administratívne účely a dočasné ubytovanie. Súčasne bude zrekonštruované hygienické zázemie, kuchynky, zasadačky a taktiež sa vybudujú chránené priestory. Technická budova a vrátnica budú asanované a následne budú vybudované nové s rovnakým účelom, ale menšieho rozsahu. V dotknutom území dôjde k úplnej úprave existujúcich komunikácií, vytvoreniu nových komunikácií, chodníkov, parkovísk a spevnených plôch. Podľa projektovej dokumentácie bude stavba členená do nasledovných stavebných objektov a prevádzkových súborov: SO 01 – Hlavná budova SO 01.1 – Technická budova SO 01.2 – Búracie práce SO 02 – Úprava trafostanice, prípojka NN SO 03 – Prípojka optická a metalická SO 04 – Areálové osvetlenie SO 05 – Komunikácie a spevnené plochy, trvalé dopravné značenie SO 06 – Areálové oplotenie SO 08 – Prípojka vody a areálový rozvod SO 09 – Prípojka splaškovej kanalizácie a areálový rozvod SO 10 – Prípojka dažďovej kanalizácie a areálový rozvod SO 11 – Nabíjacie stanice elektromobilov SO 12 – Vonkajšie silnoprúdové rozvody NN SO 13 – Stožiare pre vlajky SO 14 – Prípojka plynu SO 15 – Areálový rozvod plynu Integrovaný bezpečnostný systém: SO 01 – Hlavná budova SO 01.1 – Technická budova Sadbové úpravy uvedené v projektovej dokumentácii nie sú predmetom tohto verejného obstarávania. Predmetom verejného obstarávania sú len položky uvedené vo výkaze výmer. Zhotoviteľ bude pri realizácii diela postupovať podľa podmienok stanovených v rozhodnutí vydanom Krajským pamiatkovým úradom Žilina č. KPUZA-2022/6940-4/36045/OPO v zmysle § 38 ods. 1 pamiatkového zákona a § 39 ods. 1 pamiatkového zákona a Vyhlášky Ministerstva kultúry SR č. 253/2010 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane pamiatkového fondu v znení neskorších predpisov. Zhotoviteľ zabezpečí na vlastné náklady vykonanie predstihového a záchranného pamiatkového archeologického výskumu podľa podmienok uvedených v rozhodnutí vydanom Krajským pamiatkovým úradom Žilina. Zhotoviteľ sa zaväzuje: - zabezpečiť vykonanie archeologického výskumu právnickou osobou oprávnenou vykonávať archeologické výskumy podľa § 36 ods. 4 pamiatkového zákona, - zabezpečiť, aby právnická osoba vykonávajúca archeologický výskum predložila výskumnú dokumentáciu Pamiatkovému úradu Slovenskej republiky so sídlom v Bratislave na posúdenie, - zabezpečiť bezodplatne odovzdanie výskumnej dokumentácie spolu so stanoviskom Pamiatkového úradu Slovenskej republiky Krajskému pamiatkovému úradu Žilina a Archeologickému ústavu SAV v Nitre v zmysle § 39 odsek 11 pamiatkového zákona v lehote do 30 dní od ukončenia terénnej časti archeologického výskumu, Rozsah a charakteristika integrovaných bezpečnostných systémov je uvedená v projektovej dokumentácii stupňa utajenia „VYHRADENÉ“. Vzhľadom na uvedené bude utajovaná časť projektovej dokumentácie poskytnutá až v druhej fáze užšej súťaže v súvislosti so zaslaním výzvy na predkladanie ponúk, a to len tým záujemcom, ktorí splnia stanovené podmienky účasti a tiež na základe Zmluvy o prístupe podnikateľa k utajovaným skutočnostiam (ZoPUS) uzatvorenej medzi záujemcom a verejným obstarávateľom. Použitie stavebných výrobkov, technických zariadení alebo systémov s konkrétnymi obchodnými názvami v projektovej dokumentácii nie je záväzné pre zhotoviteľa stavby za predpokladu dodržania minimálnych technických parametrov uvedených výrobkov, t. j. je možné použiť ekvivalent. Verejný obstarávateľ bude požadovať v rámci poskytovania riadnej súčinnosti potrebnej pre uzavretie zmluvy od úspešného uchádzača predložiť: - licenciu na prevádzkovanie technickej služby podľa § 7 ods. 1 zákona č. 473/2005 Z. z. o poskytovaní služieb v oblasti súkromnej bezpečnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o súkromnej bezpečnosti) v znení neskorších predpisov v rozsahu projektovanie, montáž, údržba, revízia a oprava. - oprávnenie právnickej osoby vykonávať archeologické výskumy podľa § 36 ods. 4 pamiatkového zákona a fyzickú osobu poverenú na výkon archeologického výskumu, ktorá bude zamestnancom tejto právnickej osoby.
Doplňujúce informácie
Vo vestníku neboli nájdené doplňujúce informácie.
INFO
PARTNERI
PREVÁDZKOVATEĽ
