Detaily obstarávania
- Obstarávateľ:
- Mesto Nitra
- Typ obstarávania:
- Služby
- EU fondy:
- Nie
- Odhadovaná suma(Bez DPH):
- 63 574,32
- Mena:
- EUR
- Hlavný CPV kód:
- 71320000-7
- Elektronická aukcia:
- Neuvedené
- Rámcová dohoda:
- Nie
- Postup:
- Iný jednofázový postup
- Dátum vyhlásenia:
- 16. November 2023
- Lehota na predkladanie ponúk:
- 30. November 2023
- Dátum otvárania ponúk:
- 30. November 2023
- Ponuka musí platiť do:
- Dátum neuvedený
- Miesto otvárania ponúk:
- Mestský úrad, Štefánikova tr. 60, Nitra
- Rozdelenie na časti:
- Áno
- Chránené pracovné miesto:
- Nie
- Elektronické objednanie:
- Neuvedené
- Elektronická fakturácia:
- Áno
- Elektronické platby:
- Neuvedené
Časti
- Názov:
- Časť I. Vypracovanie projektovej dokumentácie MŠ Piaristická, Nitra
- Popis:
-
Zhotovenie diela „PD MŠ Piaristická, Nitra - zateplenie, vytvorenie vchodových dverí so schodmi vo fasáde budovy smerujúcim k Tabáňu (vchod do záhrady), odstránenie azbestocementových platní pod strechou budovy“ v rozsahu:
A.
- Zameranie existujúceho stavu
- Vypracovanie jednostupňovej projektovej dokumentácie pre územné a stavebné konanie v podrobnostiach realizačnej dokumentácie , v počte 6 paré a na digitálnom nosiči (CD/USB)
- Architektúra (Situácia, pôdorysy, rezy, pohľady, detaily, POV, Výpis prvkov)
- Projektové energetické hodnotenie
- Statické posúdenie zateplenie fasády a strechy
- Projekt vyregulovania, bleskozvodu, požiarnej ochrany
- Farebné riešenie - prerokovať s útvarom hlavného architekta mesta Nitra
- Vypracovanie rozpočtu (2x) a Výkazu výmer (6x)
- Poskytnutie súčinnosti pri vysvetľovaní opisu predmetu zákazky vo verejnom obstarávaní na stavebné práce podľa poskytnutej projektovej dokumentácie..
B.
- Odborný autorský dohľad
- účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby,
- dohľad nad dodržaním projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením s poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť stavebného diela,
- sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska a z hľadiska časového plánu výstavby,
- posudzovanie návrhov zhotoviteľa stavebného diela na zmeny a odchýlky oproti projektovej dokumentácii z pohľadu dodržania technicko-ekonomických parametrov stavby, dodržania lehôt výstavby, prípadne ďalších ukazovateľov,
- vyjadrenia k požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti prerokovanej dokumentácii,
- účasť na každom kontrolnom dni počas realizácie stavebného diela, prípadne aj mimoriadne podľa výzvy objednávateľa a zhotoviteľa stavebného diela,
- účasť na odovzdaní a prevzatí stavebného diela alebo jej časti,
- účasť na kolaudačnom konaní.
- Názov:
- Časť II. Vypracovanie projektovej dokumentácie pre MŠ Golianova, Nitra Čermáň
- Popis:
- PD MŠ Golianova, Nitra – Čermáň
Miesto stavby: Golianova 1, 949 01 Nitra
Zhotovenie diela „PD MŠ Golianova, Nitra - Čermáň, dostavba a zateplenie“ v rozsahu:
v rozsahu:
A.
- Zameranie existujúceho stavu
- Vypracovanie jednostupňovej projektovej dokumentácie pre územné a stavebné konanie v podrobnostiach realizačnej dokumentácie , v počte 6 paré a na digitálnom nosiči (CD/USB) v zmysle investičného zámeru vypracovaného útvarom hlavného architekta mesta Nitra zo dňa 03/2023 a požiadavky na objektové zloženie - Obj. 01 Rozšírenie MŠ o dve triedy, Obj. 02 Vodozádržné zariadenie
- Architektúra (Situácia, pôdorysy, rezy, pohľady, detaily, POV, Výpis prvkov)
- Projektové energetické hodnotenie
- Statické posúdenie zateplenie fasády a strechy
- Projekt vyregulovania, bleskozvodu, požiarnej ochrany
- Farebné riešenie - prerokovať s útvarom hlavného architekta mesta Nitra
- Vypracovanie rozpočtu (2x) a Výkazu výmer (6x)
- Poskytnutie súčinnosti pri vysvetľovaní opisu predmetu zákazky vo verejnom obstarávaní na stavebné práce podľa poskytnutej projektovej dokumentácie.
B.
- Odborný autorský dohľad (ďalej „OAD“)
- účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby,
- dohľad nad dodržaním projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením s poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť stavebného diela,
- sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska a z hľadiska časového plánu výstavby,
- posudzovanie návrhov zhotoviteľa stavebného diela na zmeny a odchýlky oproti projektovej dokumentácii z pohľadu dodržania technicko-ekonomických parametrov stavby, dodržania lehôt výstavby, prípadne ďalších ukazovateľov,
- vyjadrenia k požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti prerokovanej dokumentácii,
- účasť na každom kontrolnom dni počas realizácie stavebného diela, prípadne aj mimoriadne podľa výzvy objednávateľa a zhotoviteľa stavebného diela,
- účasť na odovzdaní a prevzatí stavebného diela alebo jej časti,
- účasť na kolaudačnom konaní.
- Názov:
- Časť III. PD MŠ Alexyho Nitra – Klokočina
- Popis:
- PD MŠ Alexyho Nitra – Klokočina
Miesto stavby: Alexyho 26, Nitra
Zhotovenie diela „PD MŠ Alexyho - Klokočina, Nitra - zateplenie dvoch pavilónov + oprava strechy“ v rozsahu:
A.
- Zameranie existujúceho stavu
- Vypracovanie jednostupňovej projektovej dokumentácie pre územné a stavebné konanie v podrobnostiach realizačnej dokumentácie , v počte 6 paré a na digitálnom nosiči (CD/USB), aj v zmysle požiadavky na objektové zloženie - Obj. 01 Zateplenie dvoch pavilónov + oprav strechy, Obj. 02 Vodozádržný objekt, Obj. 03 Fotovoltika
- Architektúra (Situácia, pôdorysy, rezy, pohľady, detaily, POV, Výpis prvkov)
- Projektové energetické hodnotenie
- Statické posúdenie zateplenie fasády a strechy
- Projekt vyregulovania, bleskozvodu, požiarnej ochrany
- Farebné riešenie - prerokovať s útvarom hlavného architekta mesta Nitra
- Vypracovanie rozpočtu (2x) a Výkazu výmer (6x)
- Poskytnutie súčinnosti pri vysvetľovaní opisu predmetu zákazky vo verejnom obstarávaní na stavebné práce podľa poskytnutej projektovej dokumentácie..
B.
- Odborný autorský dohľad (ďalej „OAD“)
- účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby,
- dohľad nad dodržaním projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením s poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť stavebného diela,
- sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska a z hľadiska časového plánu výstavby,
- posudzovanie návrhov zhotoviteľa stavebného diela na zmeny a odchýlky oproti projektovej dokumentácii z pohľadu dodržania technicko-ekonomických parametrov stavby, dodržania lehôt výstavby, prípadne ďalších ukazovateľov,
- vyjadrenia k požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti prerokovanej dokumentácii,
- účasť na každom kontrolnom dni počas realizácie stavebného diela, prípadne aj mimoriadne podľa výzvy objednávateľa a zhotoviteľa stavebného diela,
- účasť na odovzdaní a prevzatí stavebného diela alebo jej časti,
- účasť na kolaudačnom konaní.
Súťažné podmienky
Typ podmienky účasti:
Iné
Názov podmienky účasti:
Osobné postavenie
Popis podmienky účasti:
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedeného v § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní. Jej splnenie preukazuje spôsobom podľa § 32 ods. 2 alebo § 152 zákona o verejnom obstarávaní.
Použitie podmienky účasti:
Uplatňuje sa
Typ podmienky účasti:
Iné
Názov podmienky účasti:
Osobné postavenie
Popis podmienky účasti:
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v § 32 ods. 1 písm. e) a f) zákona. Jej splnenie preukazuje spôsobom podľa § 32 ods. 2 alebo 152 zákona o verejnom obstarávaní
Použitie podmienky účasti:
Uplatňuje sa
Typ podmienky účasti:
Iné
Názov podmienky účasti:
Osobné postavenie
Popis podmienky účasti:
Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia uvedené v §32 ods. 1 písm. e) a f) zákona o verejnom obstarávaní. Jej splnenie preukazuje spôsobom podľa § 32 ods. 2 alebo §152 zákona o verejnom obstarávaní.
Použitie podmienky účasti:
Uplatňuje sa
Ponuky vyhodnotené podľa
- Kritérium:
- Cena
Opis obstarávania
Zhotovenie diela „PD MŠ Piaristická, Nitra - zateplenie, vytvorenie vchodových dverí so schodmi vo fasáde budovy smerujúcim k Tabáňu (vchod do záhrady), odstránenie azbestocementových platní pod strechou budovy“ v rozsahu:
A.
- Zameranie existujúceho stavu
- Vypracovanie jednostupňovej projektovej dokumentácie pre územné a stavebné konanie v podrobnostiach realizačnej dokumentácie , v počte 6 paré a na digitálnom nosiči (CD/USB)
- Architektúra (Situácia, pôdorysy, rezy, pohľady, detaily, POV, Výpis prvkov)
- Projektové energetické hodnotenie
- Statické posúdenie zateplenie fasády a strechy
- Projekt vyregulovania, bleskozvodu, požiarnej ochrany
- Farebné riešenie - prerokovať s útvarom hlavného architekta mesta Nitra
- Vypracovanie rozpočtu (2x) a Výkazu výmer (6x)
- Poskytnutie súčinnosti pri vysvetľovaní opisu predmetu zákazky vo verejnom obstarávaní na stavebné práce podľa poskytnutej projektovej dokumentácie..
B.
- Odborný autorský dohľad
- účasť na odovzdaní staveniska zhotoviteľovi stavby,
- dohľad nad dodržaním projektu s prihliadnutím na podmienky určené stavebným povolením s poskytovaním vysvetlení potrebných pre plynulosť stavebného diela,
- sledovanie postupu výstavby z technického hľadiska a z hľadiska časového plánu výstavby,
- posudzovanie návrhov zhotoviteľa stavebného diela na zmeny a odchýlky oproti projektovej dokumentácii z pohľadu dodržania technicko-ekonomických parametrov stavby, dodržania lehôt výstavby, prípadne ďalších ukazovateľov,
- vyjadrenia k požiadavkám o väčšie množstvo výrobkov a výkonov oproti prerokovanej dokumentácii,
- účasť na každom kontrolnom dni počas realizácie stavebného diela, prípadne aj mimoriadne podľa výzvy objednávateľa a zhotoviteľa stavebného diela,
- účasť na odovzdaní a prevzatí stavebného diela alebo jej časti,
- účasť na kolaudačnom konaní.
Doplňujúce informácie
Vo vestníku neboli nájdené doplňujúce informácie.